一、问题引入
在建设工程领域，固定总价合同因其风险分配明确、结算方式简便的特点，被广泛采用。固定总价合同通常指合同双方约定以固定总价结算工程价款，无论实际工程量如何变化，合同价格原则上不予调整。然而，在实际施工过程中，由于各种不可预见因素的出现，如工程变更、材料价格大幅波动、政策法规变化等，严格按照固定总价结算可能对一方当事人造成明显不公平。
例如，在某大型商业综合体建设项目中，发包人与承包人签订了固定总价合同。但在施工过程中，因当地政府出台新的环保政策，导致主要建筑材料价格大幅上涨，承包人因此面临巨大亏损。此时，承包人是否有权要求调整合同价款？调整的依据和程序是什么？这些问题在实践中引发了广泛的争议。
二、法律依据
- 《民法典》第533条：合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。
- 《民法典》第563条：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：…法律规定的其他情形。
- 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第19条：当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
- 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第22条：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持，但建设工程施工合同有效且工程竣工验收合格，承包人有证据证明合同约定的固定价结算方式导致其亏损的除外。
- 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第23条：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。
- 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第24条：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。
- 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第28条：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持，但建设工程施工合同无效的除外。
三、核心分析
（一）问题本质
固定总价合同价款调整的核心问题在于平衡合同双方的利益，既要维护合同的严肃性和稳定性，又要防止因情势变更导致一方当事人承担过重的风险。实践中，如何认定“情势变更”以及如何确定调整的范围和幅度，是解决此类纠纷的关键。
（二）权利义务构成
- 承包人权利:
- 在符合法定情形下，承包人有权要求调整合同价款。
- 承包人负有举证责任，证明情势变更的发生以及其对工程成本的影响。
- 发包人义务:
- 配合承包人进行协商，必要时对合同价款进行合理调整。
- 承担因自身原因导致的风险，例如设计变更、政策变化等。
（三）裁判规则
- 严格审查情势变更:
- 法院会严格审查情势变更的构成要件，包括不可预见性、不可归责性、重大性等。
- 法院会区分商业风险和情势变更，避免将正常的商业风险纳入调整范围。
- 尊重当事人意思自治:
- 法院会优先考虑合同中约定的风险分配机制和调整条款。
- 只有在合同没有约定或约定不明的情况下，才适用法定调整规则。
- 合理确定调整范围:
- 法院会根据实际情况，合理确定调整的范围和幅度，避免过度调整。
- 法院会考虑双方当事人的过错程度，以及对合同履行的影响程度。
（四）实务要点
- 及时主张权利:
- 承包人应在知道或应当知道情势变更发生后，及时向发包人提出调整合同价款的要求。
- 避免因拖延时间而丧失主张权利的机会。
- 保留证据:
- 承包人应妥善保管与情势变更相关的证据，例如政府文件、市场价格波动记录等。
- 及时与发包人进行书面沟通，并保留相关记录。
- 协商优先:
- 承包人应首先与发包人进行协商，寻求双方都能接受的解决方案。
- 协商过程中应注意方式方法，避免激化矛盾。
- 寻求专业法律意见:
- 承包人在处理此类纠纷时，应及时寻求专业律师的帮助，制定合理的诉讼策略。
（五）常见误区
- 将正常的市场价格波动视为情势变更:
- 市场价格波动属于正常的商业风险，只有在波动幅度超出合理预期时，才可能构成情势变更。
- 认为固定总价合同绝对不能调整:
- 固定总价合同并非绝对不可调整，在符合法定情形下，可以依法进行调整。
- 忽视合同中约定的调整条款:
- 合同中可能包含对特定风险的分担机制和调整条款，应仔细阅读并充分利用。
- 过度依赖鉴定意见:
- 法院对鉴定意见的采信程度有限，应结合其他证据综合判断。
四、典型案例
案例一：(2019)XX民终XXX号
案件事实:
- 承包人与发包人签订固定总价合同，约定工程价款为5000万元。
- 施工过程中，因国家出台新的环保政策，导致水泥价格大幅上涨。
- 承包人因此要求调整合同价款，但遭到发包人拒绝。
裁判要旨:
- 法院认为，国家环保政策的变化属于不可预见、不可归责于双方当事人的重大变化，符合情势变更的构成要件。
- 法院判决对合同价款进行适当调整，承包人获得相应补偿。
案例二：(2020)最高法民终XXX号
案件事实:
- 承包人与发包人签订固定总价合同，约定工程价款为1亿元。
- 施工过程中，因设计变更导致工程量增加。
- 承包人要求对增加的工程量进行结算，但发包人主张合同为固定总价，不予调整。
裁判要旨:
- 法院认为，设计变更导致工程量增加，不属于合同约定的风险范围。
- 法院判决对增加的工程量进行结算，承包人获得相应工程款。
案例三：(2021)XX民初XXX号
案件事实:
- 承包人与发包人签订固定总价合同，约定工程价款为3000万元。
- 施工过程中，因承包人自身管理不善，导致工期延误，成本增加。
- 承包人要求调整合同价款，但发包人拒绝。
裁判要旨:
- 法院认为，工期延误和成本增加是承包人自身原因造成的，不构成情势变更。
- 法院驳回了承包人调整合同价款的要求。
五、实操建议
- 仔细审查合同条款:
- 在签订固定总价合同前，承包人应仔细审查合同条款，特别是风险分配和调整条款。
- 必要时可与发包人协商，增加对特定风险的调整条款。
- 及时收集证据:
- 承包人应密切关注施工过程中的各种变化，及时收集相关证据。
- 例如，政府文件、市场价格波动记录、天气报告等。
- 积极与发包人协商:
- 承包人应主动与发包人进行沟通，寻求双方都能接受的解决方案。
- 协商过程中应注意方式方法，避免激化矛盾。
- 寻求专业法律意见:
- 承包人在处理此类纠纷时，应及时寻求专业律师的帮助，制定合理的诉讼策略。
- 律师可以帮助承包人分析案情，评估风险，并提供专业的法律建议。
- 注意诉讼时效:
- 承包人应注意诉讼时效，及时向法院提起诉讼，避免因超过时效而丧失胜诉权。
六、风险提示
- 时效风险:
- 承包人应在法定期限内主张权利，否则将面临败诉风险。
- 例如，根据《民法典》第564条，诉讼时效期间为三年，自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。
- 证据风险:
- 承包人应妥善保管证据，否则将面临举证不能的风险。
- 例如，因证据不足导致法院无法认定情势变更的存在。
- 程序风险:
- 承包人应遵守诉讼程序，否则将面临程序性制裁。
- 例如，未在法定期限内提出管辖权异议。
- 执行风险:
- 即使胜诉，承包人仍面临执行难的风险。
- 例如，发包人无力支付调整后的合同价款。
七、结尾
本文由陈工说法原创，针对固定总价合同价款调整的法定情形进行专业解读，仅供实务参考。关注微信公众号「陈工说法」，获取更多建设工程法律资讯。联系方式：辽宁诚事律师事务所 | 📞 18041188735 / 微信：18041188735 | 📧 chen@shiqianglaw.cn
关联阅读
陈工说法 | 辽宁诚事律师事务所 | 建设工程法律服务平台
📞 18041188735 / 微信：18041188735 | 📧 chen@shiqianglaw.cn
本文由陈工说法原创，针对固定总价合同价款调整的法定情形进行专业解读，仅供实务参考。如有法律问题，欢迎联系咨询。
📣 关注微信公众号「陈工说法」
海量建设工程法律实务文章、案例解读、法律风险提示，持续更新中。微信搜索「陈工说法」或扫码关注。
❓ 律师高频问答
| 律师高频问答 | 专业解答 |
|---|---|
| 1. 固定总价合同价款调整的法定情形的时效期限是多久？ |
|
| 2. 违反固定总价合同价款调整的法定情形会有什么法律后果？ | 固定总价合同价款调整的核心问题在于平衡合同双方的利益，既要维护合同的严肃性和稳定性，又要防止因情势变更导致一方当事人承担过重的风险。实践中，如何认定“情势变更”以及如何确定调整的范围和幅度，是解决此类纠纷的关键。 |
| 3. 哪些主体可以主张固定总价合同价款调整的法定情形？ | 固定总价合同价款调整的核心问题在于平衡合同双方的利益，既要维护合同的严肃性和稳定性，又要防止因情势变更导致一方当事人承担过重的风险。实践中，如何认定“情势变更”以及如何确定调整的范围和幅度，是解决此类纠纷的关键。 |
| 4. 固定总价合同价款调整的法定情形需要准备哪些证据？ | 主张固定总价合同价款调整的法定情形应当收集保存相关合同、协议、付款凭证、往来函件、鉴定报告等证据材料，具体以案件事实为准。 |
📋 操作指南
| 操作步骤 | 具体内容 |
|---|---|
| 步骤1 | 在建设工程领域，固定总价合同因其风险分配明确、结算方式简便的特点，被广泛采用。固定总价合同通常指合同双方约定以固定总价结算工程价款，无论实际工程量如何变化，合同价格原则上不予调整。然而，在实际施工过程中，由于各种不可预见因素的出现，如工程变更、材料价格大幅波动、政策法规变化等，严格按照固定总价结算可能对一方当事人造成明显不公平。 |
| 步骤2 | 例如，在某大型商业综合体建设项目中，发包人与承包人签订了固定总价合同。但在施工过程中，因当地政府出台新的环保政策，导致主要建筑材料价格大幅上涨，承包人因此面临巨大亏损。此时，承包人是否有权要求调整合同价款？调整的依据和程序是什么？这些问题在实践中引发了广泛的争议。 |
| 步骤3 | 本文由陈工说法原创，针对固定总价合同价款调整的法定情形进行专业解读，仅供实务参考。关注微信公众号「陈工说法」，获取更多建设工程法律资讯。联系方式：辽宁诚事律师事务所 | 📞 18041188735 / 微信：18041188735 | 📧 chen@shiqianglaw.cn |
📞 案件咨询 / 微信：18041188735 | 📧 邮箱：chen@shiqianglaw.cn | 🌐 网址：shiqianglaw.cn
陈工说法 · 辽宁诚事律师事务所 · 建设工程法律服务平台