一、问题引入
在建设工程施工过程中，由于各种不可预见因素的存在，工程变更成为不可避免的现象。某大型商业综合体项目在施工过程中，因设计图纸与现场实际情况不符，导致基础工程需要进行重大变更。建设单位要求施工单位按照新的设计方案进行施工，但双方对变更后的工程价款、工期调整以及责任承担等问题产生严重分歧。施工单位认为工程变更导致成本大幅增加，要求调整合同价款；而建设单位则认为应在原合同范围内解决，双方僵持不下，最终诉至法院。此类情况在建设工程领域屡见不鲜，工程变更不仅影响工程进度和质量，还直接关系到合同双方的经济利益和法律责任。如何在法律框架内妥善处理工程变更，成为建设工程施工合同纠纷中的核心问题。
二、法律依据
- 《中华人民共和国民法典》第1193条：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
- 《中华人民共和国民法典》第1195条：当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
- 《中华人民共和国民法典》第1196条：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
- 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第19条：当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
- 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第20条：当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
- 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第22条：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。但因设计变更导致工程量或者质量标准发生变化，当事人请求对变更部分进行鉴定的，人民法院应予支持。
- 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第23条：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对于垫资没有约定的，按照工程欠款处理。
- 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第24条：当事人对垫资没有约定的，承包人请求发包人按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息的，人民法院应予支持。
三、核心分析
（一）问题本质
建设工程施工合同中的工程变更，本质上是合同内容的实质性变更。它不仅涉及工程量的增减、工程质量标准的调整，还涉及合同价款的调整、工期的变更以及双方权利义务的重新分配。由于建设工程的复杂性和长期性，工程变更在实践中难以完全避免，其处理方式直接影响合同双方的利益。
（二）权利义务构成
- 发包人权利义务:
- 有权根据实际情况提出合理变更要求。
- 应当按照合同约定或法律规定承担因变更产生的额外费用。
- 应当及时审批承包人提交的变更申请和方案。
- 承包人权利义务:
- 有权要求发包人支付因变更产生的额外费用。
- 应当按照合同约定或发包人要求进行变更施工。
- 应当及时提交变更申请、方案和签证文件。
（三）裁判规则
- 协商优先: 法院首先审查双方是否就工程变更达成一致意见，包括变更内容、价款调整、工期调整等。
- 合同约定: 若合同对工程变更的处理方式有明确约定，法院将按照合同约定进行裁判。
- 参照标准: 若合同没有约定或约定不明，法院可参照当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准进行裁判。
- 证据认定: 法院将根据双方提供的证据，包括签证文件、会议纪要、往来函件等，来确定工程变更的内容和责任。
- 公平原则: 在合同没有约定且无法达成一致意见的情况下，法院将根据公平原则，综合考虑双方利益进行裁判。
（四）实务要点
- 及时沟通: 承包人应及时就工程变更事宜与发包人进行沟通，并保留相关证据。
- 书面确认: 双方应就工程变更内容、价款调整、工期调整等事项签订书面协议，或通过签证文件等方式进行确认。
- 合理报价: 承包人在提出变更报价时，应提供详细的成本分析，并参考当地市场价格，确保报价的合理性。
- 及时签证: 承包人应及时办理工程变更签证，避免因签证不及时导致工程量无法确认。
- 证据保存: 双方应妥善保存与工程变更相关的所有文件，包括设计变更图纸、变更通知单、签证文件等。
（五）常见误区
- 忽视合同约定: 部分当事人忽视合同对工程变更的约定，导致在诉讼中处于不利地位。
- 过度依赖口头约定: 部分当事人过于依赖口头约定，而未及时签订书面协议，导致事后难以举证。
- 忽视证据保存: 部分当事人未妥善保存工程变更相关证据，导致在诉讼中举证困难。
- 错误理解“固定价”: 部分当事人错误认为“固定价”合同不允许任何变更，导致对合理变更请求产生误解。
- 忽视程序要求: 部分当事人未按照合同约定或法律规定履行工程变更程序，导致变更无效。
四、典型案例
案例一：(2019)XX民终XXX号
案件事实: 某住宅项目施工过程中，因设计变更导致工程量增加，承包人要求调整合同价款，但发包人拒绝。法院审理认为，设计变更导致工程量增加，且双方未就价款调整达成一致意见，应参照当地计价标准进行结算。
裁判要旨: 因设计变更导致工程量增加，且双方未就价款调整达成一致意见的，应参照当地计价标准进行结算。
案例二：(2020)最高法民终XXX号
案件事实: 某桥梁工程因地质条件变化导致设计方案变更，承包人要求增加工程价款并延长工期。法院审理认为，地质条件变化属于不可抗力，承包人有权要求调整合同价款和工期。
裁判要旨: 因不可抗力导致工程变更的，承包人有权要求调整合同价款和工期。
案例三：(2021)XX民初XXX号
案件事实: 某商业综合体项目施工过程中，承包人未经发包人同意擅自进行工程变更，导致工程质量问题。法院审理认为，承包人擅自变更工程内容，应承担相应责任。
裁判要旨: 承包人未经发包人同意擅自进行工程变更，导致工程质量问题的，应承担相应责任。
五、实操建议
- 完善合同条款: 在签订建设工程施工合同时，应详细约定工程变更的处理方式，包括变更程序、价款调整、工期调整等。
- 及时办理签证: 承包人应及时办理工程变更签证，并保留相关证据，确保工程变更内容得到书面确认。
- 合理报价: 承包人在提出变更报价时，应提供详细的成本分析，并参考当地市场价格，确保报价的合理性。
- 加强沟通: 双方应就工程变更事宜保持良好沟通，及时解决分歧，避免因沟通不畅导致纠纷。
- 寻求专业法律意见: 在处理工程变更纠纷时，应及时寻求专业法律意见，确保自身合法权益得到保护。
六、风险提示
- 时效风险: 工程变更纠纷的诉讼时效为三年，自当事人知道或应当知道权利受到侵害之日起计算。忽视时效可能导致丧失胜诉权。
- 证据风险: 工程变更相关证据的保存至关重要。缺乏有效证据可能导致在诉讼中处于不利地位。
- 程序风险: 未按照合同约定或法律规定履行工程变更程序，可能导致变更无效。
- 执行风险: 法院判决后，若一方不履行判决，另一方可能面临执行难的问题。
七、结尾
本文由陈工说法原创，针对建设工程施工合同中的工程变更进行专业解读，仅供实务参考。关注微信公众号「陈工说法」，获取更多建设工程法律资讯。联系方式：辽宁诚事律师事务所 | 📞 18041188735 / 微信：18041188735 | 📧 chen@shiqianglaw.cn
关联阅读
陈工说法 | 辽宁诚事律师事务所 | 建设工程法律服务平台
📞 18041188735 / 微信：18041188735 | 📧 chen@shiqianglaw.cn
本文由陈工说法原创，针对建设工程施工合同中的工程变更进行专业解读，仅供实务参考。如有法律问题，欢迎联系咨询。
📣 关注微信公众号「陈工说法」
海量建设工程法律实务文章、案例解读、法律风险提示，持续更新中。微信搜索「陈工说法」或扫码关注。
❓ 律师高频问答
| 律师高频问答 | 专业解答 |
|---|---|
| 1. 建设工程施工合同中的工程变更的时效期限是多久？ |
|
| 2. 违反建设工程施工合同中的工程变更会有什么法律后果？ | 在建设工程施工过程中，由于各种不可预见因素的存在，工程变更成为不可避免的现象。某大型商业综合体项目在施工过程中，因设计图纸与现场实际情况不符，导致基础工程需要进行重大变更。建设单位要求施工单位按照新的设计方案进行施工，但双方对变更后的工程价款、工期调整以及责任承担等问题产生严重分歧。施工单位认为工程变更导致成本大幅增加，要求调整合同价款；而建设单位则认为应在原合同范围内解决，双方僵持不下，最终诉至法院。此类情况在建设工程领域屡见不鲜，工程变更不仅影响工程进度和质量，还直接关系到合同双方的经济利益和法律责任。如何在法律框架内妥善处理工程变更，成为建设工程施工合同纠纷中的核心问题。 |
| 3. 遇到建设工程施工合同中的工程变更问题应该怎么办？ | 建设工程施工合同中的工程变更，本质上是合同内容的实质性变更。它不仅涉及工程量的增减、工程质量标准的调整，还涉及合同价款的调整、工期的变更以及双方权利义务的重新分配。由于建设工程的复杂性和长期性，工程变更在实践中难以完全避免，其处理方式直接影响合同双方的利益。 |
| 4. 哪些主体可以主张建设工程施工合同中的工程变更？ | 在建设工程施工过程中，由于各种不可预见因素的存在，工程变更成为不可避免的现象。某大型商业综合体项目在施工过程中，因设计图纸与现场实际情况不符，导致基础工程需要进行重大变更。建设单位要求施工单位按照新的设计方案进行施工，但双方对变更后的工程价款、工期调整以及责任承担等问题产生严重分歧。施工单位认为工程变更导致成本大幅增加，要求调整合同价款；而建设单位则认为应在原合同范围内解决，双方僵持不下，最终诉至法院。此类情况在建设工程领域屡见不鲜，工程变更不仅影响工程进度和质量，还直接关系到合同双方的经济利益和法律责任。如何在法律框架内妥善处理工程变更，成为建设工程施工合同纠纷中的核心问题。 |
| 5. 建设工程施工合同中的工程变更需要准备哪些证据？ | 主张建设工程施工合同中的工程变更应当收集保存相关合同、协议、付款凭证、往来函件、鉴定报告等证据材料，具体以案件事实为准。 |
📋 操作指南
| 操作步骤 | 具体内容 |
|---|---|
| 步骤1 |
|
| 步骤2 | 建设工程施工合同中的工程变更，本质上是合同内容的实质性变更。它不仅涉及工程量的增减、工程质量标准的调整，还涉及合同价款的调整、工期的变更以及双方权利义务的重新分配。由于建设工程的复杂性和长期性，工程变更在实践中难以完全避免，其处理方式直接影响合同双方的利益。 |
| 步骤3 |
|
| 步骤4 |
|
| 步骤5 |
|
| 步骤6 |
|
| 步骤7 |
|
📞 案件咨询 / 微信：18041188735 | 📧 邮箱：chen@shiqianglaw.cn | 🌐 网址：shiqianglaw.cn
陈工说法 · 辽宁诚事律师事务所 · 建设工程法律服务平台